Carregando...
Jusbrasil - Tópicos
30 de julho de 2016
Artigo 78 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993

Art. 78 da Lei de Licitações - Lei 8666/93

Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;

V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 desta Lei;

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei;

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

XVIII - descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. (Incluído pela Lei nº 9.854, de 1999)

Inteiro Teor. Apelação Cível: AC 50055261620128270000

em comento encontram-se em perfeita harmonia com os artigos 77, 78, I e 79, I, da Lei 8.666/1993 (Lei de Licitações... relationem o Supremo tribunal Federal se manifestou no sentido de que: Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota... DESEMBARGADOR HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO APELAÇÃO CÍVEL 5005526-16.2...

Inteiro Teor. RECURSO ORDINARIO TRABALHISTA: RO 109581220145150002 0010958-12.2014.5.15.0002

de Licitações (Lei 8.666/93), na redação que lhe deu o art. 4º da Lei 9.032/95, com a consequência de que o mero... DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93... de origem. Pois bem. A Lei n. 8.666/93, em seu artigo 71, §1...

Andamento do Processo n. 0011878-14.2013.8.26.0309 - Procedimento Comum - 29/07/2016 do TJSP

se encaixa em nenhuma das hipóteses fáticas previstas nos referidos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n. 8.666... , inciso II , da Lei n. 8.666 /93 que no regime jurídico dos contratos administrativos a Administração Pública tem... e XVII do artigo 78. Na espécie, segundo alegação da autora que restou comprov...

Andamento do Processo n. 0001765-11.2014.5.20.0009 - AIRR - 29/07/2016 do TST

do contrato, na forma dos artigos 78 e 79 da Lei 8.666/93, o que efetivamente ocorrera no presente caso, conforme... que o STF já declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º da Lei 8.666/93 na ADC 16. Aduz que no caso... DO ARTIGO 71 DA LEI 8.666/93 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ADC 16 - DA CULPA IN ...

Andamento do Processo n. 0003118-87.2013.5.11.0101 - RO - 29/07/2016 do TRT-11

114, inciso I, da Constituição Federal. - violação do (s) Lei 8666/1993, artigo 1º, § 1º; artigo 27, inciso IV; artigo..., por força do § Io do art. 71 da Lei . 8.666/93', quando a pessoa jurídica contratante integrar a Administração... TRABALHISTA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.66...

Andamento do Processo n. 1000573-34.2015.5.02.0254 - RO - 29/07/2016 do TRT-2

º, 77 e 78, da Lei 8.666/93 e IN 2/2008 do MPOG e alterações. Não há que se falar na constitucionalidade do art.... Sustenta, em síntese, que a contratação se submeteu às regras da Lei 8.666/93, e que o artigo 71, § 1º, veda..." e seu § 1º, 77 e 78, da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa 2/2008 do MPOG e ...

Andamento do Processo n. 0000926-89.2015.5.17.0152 - RTOrd - 29/07/2016 do TRT-17

da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993 - Lei de Licitações - que exime a administração pública da responsabilidade... na licitação" (artigo 55, XIII, da Lei 8.666/1993), o que importa dizer que deve ser exigido do contratado a prestação..., na forma prevista pelo artigo 78, I, da Lei 8.666...

Andamento do Processo n. 0000955-14.2015.5.20.0005 - RO - 29/07/2016 do TRT-20

a constitucionalidade do art. 71, §1º da Lei n.º 8.666/93 (Lei de Licitações). Este dispositivo prevê... DE CONSTITUCIONALIDADE DO §1º DO ARTIGO 71 DA LEI 8.666/93 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ADC 16/DA INEXISTÊNCIA DA CULPA IN... unilateral do contrato, na forma dos artigos 78 e 79 da Lei 8.666/93, o que efetiv...

Andamento do Processo n. 0001567-02.2015.5.23.0026 - RTOrd - 29/07/2016 do TRT-23

, da Lei 8.666/93 e da Instrução Normativa 02/2008, em especial os seus artigos 31, 34, 34-A, 35 e 36, no que tange...° do artigo 71 da Lei n. 8.666/93, e explicitado a possibilidade do Poder Judiciário Trabalhista responsabilizar o ente... para desempenharem as funções essenciais ou necessárias à coletividade (inci...

Andamento do Processo n. 0011079-74.2015.5.01.0461 - RTOrd - 29/07/2016 do TRT-1

, o que aconteceu, mas não foi cumprida pelo Município. De acordo com o artigo 78, inciso XV, da Lei 8.666/1993, lei... ré contratada. O art. 71 da Lei de Licitações e Contratos (Lei 8.666/93), aventado pela segunda reclamada para isentar... atraso, não agindo conforme a Lei 8.666/1993. Além disso, a doutrina exp...

×