Artigo 65 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993

Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administração:
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;
II - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
d) (VETADO).
(Revogado)
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.
§ 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior.
(Revogado)
§ 2o Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)
I - (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
§ 3o Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no § 1o deste artigo.
§ 4o No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.
§ 5o Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
§ 6o Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.
§ 7o (VETADO)
§ 8o A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
Ingrid Godinho, Advogado
há 3 horas

Contratos em tempos de COVID

Acórdão 2.059/2013- Plenário/TCU: os limites de aditamento estabelecidos no art. 65, II, § 1º, da Lei 8.666/93..., demonstrado pelo art. 58, da Lei 8.666/93: Art. 58. O regime jurídico dos …

Página 13 da Legislativo do Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) de 23 de Janeiro de 2021

de 180 ml, correspondente à 5ª entrega: de janeiro/2021 para maio/2021. BASE LEGAL: Art. 65 , II , b , da Lei 8.666 /93... e Artigo 65 , inciso II , da Lei Federal 8.666 /93 e suas …

Página 334 da Executivo Caderno 1 do Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) de 23 de Janeiro de 2021

” da Lei Federal 8.666/93), capaz de afetar excessivamente o equilíbrio econômico-financeiro diante dos valores... atestado à fl. 1.210, com fulcro nos arts. 87, II, da Lei Federal n.º 8.666/93, …

Página 339 da Executivo Caderno 1 do Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) de 23 de Janeiro de 2021

NOS TERMOS DO § 2º ART. 15 DA LEI 8666/93. PROCESSO ADMINISTRATIVO 15821/2019 OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PERIODONTIA... legal no art.57, inc. II, § 1º, da Lei Federal 8.666/93, com …

Página 342 da Executivo Caderno 1 do Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) de 23 de Janeiro de 2021

. DE SERVIÇOS DE LIMPEZA Nos termos do Interno 08/2021 SME, e tendo em vista o disposto no art. 78, XIV da LF 8666/93... e § 2º, da Lei 8.666/93, fica acrescido em aproximadamente 25% do valor …

Página 79 da Cidade do Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) de 23 de Janeiro de 2021

Municipal 13.278/02 e 60.052 de 14/01/2021 , fundamentado no artigo 24, inciso X e artigo 65 da Lei Federal 8.666/93... pela Lei n. 8.666/93 e pela Portaria n. 001/SEME/2020, à vista dos elementos …

Página 88 da Cidade do Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) de 23 de Janeiro de 2021

de licitação 027, fundamentada no artigo 24, II, da Lei Federal 8.666/93, da empresa ROSELI APARECIDA GENTIL... vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com …

Página 79 da Normal do Diário Oficial do Município de São Paulo (DOM-SP) de 23 de Janeiro de 2021

da Lei Municipal 13.278/02 e 60.052 de 14/01/2021 , fundamentado no artigo 24, inciso X e artigo 65 da Lei Federal 8.666... atribuída pela Lei n. 8.666/93 e pela Portaria n. 001/SEME/2020, à vista …

Página 88 da Normal do Diário Oficial do Município de São Paulo (DOM-SP) de 23 de Janeiro de 2021

, por dispensa de licitação 027, fundamentada no artigo 24, II, da Lei Federal 8.666/93, da empresa ROSELI APARECIDA GENTIL... a aquisição, por dispensa de licitação de 30, fundamentada no a…

Página 4 da Executivo do Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (DOEMG) de 23 de Janeiro de 2021

de 1972, na Lei Federal n . 8 .666, de 21 de junho de 1993, na Lei Estadual n . 14 .937, nas resoluções do Conselho...”, da Lei 8666/93; Considerando a insuficiência de recursos, notadamente, de …