Edifício Construção Vertical em Peças Processuais

O C3 BARB OSA, A A s s c, c, cl s DOS FATOS E FUNDAMENTOS A COOPERCEF firmou contrato de empreitada Global com a interpelada cujo objeto é a construção de um Edifício (doc.anexo)... :04/03/2016 Vara: 203 - 3 VARA CÍVEL DE BRASÍLIA Classe: 1726 - Interpelação Requerente: COOPERCEF COOPERATIVA HABITACIONAL DO PESSOAL DA CAIXA ECON Requerido: VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORACAO 1 - Brasília... saber: Cláusula Vigésima Quarta - (...) § 1º Será devida ainda multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor atualizado da última fatura por dia de atraso BARB O S.A.c-: A O injustificado na entrega do edifício

A Vertical Engenharia Civil Ltda. é uma empresa atuante, conforme seu Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (DOC. 3), na área de construção de edifícios (atividade econômica principal), incorporação... " vertical "e/ou" prime "no nome): • Vertical Engenharia Civil Ltda; • Prime - Vertical Construções Ltda; • Vertical Construção e Incorporação Ltda; • Vertical Empreendimentos Imobiliários Ltda; • Vertical... CONSTRUCOES LTDA. • Ao fim, deferiu parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir tão somente a empresa PRIME - VERTICAL CONSTRUCOES LTDA

A Vertical Engenharia Civil Ltda. é uma empresa atuante, conforme seu Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (DOC. 3), na área de construção de edifícios (atividade econômica principal), incorporação... " vertical "e/ou" prime "no nome): • Vertical Engenharia Civil Ltda; • Prime - Vertical Construções Ltda; • Vertical Construção e Incorporação Ltda; • Vertical Empreendimentos Imobiliários Ltda; • Vertical... CONSTRUCOES LTDA. • Ao fim, deferiu parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir tão somente a empresa PRIME - VERTICAL CONSTRUCOES LTDA

A Vertical Engenharia Civil Ltda. é uma empresa atuante, conforme seu Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (DOC. 3), na área de construção de edifícios (atividade econômica principal), incorporação... " vertical "e/ou" prime "no nome): • Vertical Engenharia Civil Ltda; • Prime - Vertical Construções Ltda; • Vertical Construção e Incorporação Ltda; • Vertical Empreendimentos Imobiliários Ltda; • Vertical... CONSTRUCOES LTDA. • Ao fim, deferiu parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir tão somente a empresa PRIME - VERTICAL CONSTRUCOES LTDA

após o término da construção... Firmado contrato de Empreitada Global entre Construtora e Cooperativa tendo por objeto a construção de edifício residencial, mediante o pagamento de unidades imobiliárias do próprio empreendimento, a serem... de construção onde a Cooperativa é a única Dona da Obra

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA; b) CONDENAR a parte ré VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA a restituir às partes autoras a integralidade dos valores pagos na aquisição do imóvel, em parcela única... de construção onde a Cooperativa é a única Dona da Obra... Tem como objetivo principal a construção de unidades habitacionais para seus cooperados

DO DIREITO: Antes de adentrar ao mérito deve-se destacar que a relação entre os autores e a ré Vertical Construção e Incorporação Ltda. é consumerista e por essa razão deve ser regido pela Lei nº 8.078... CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA APELADO: DA GAMA, DOUTOR IMÓVEIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA E M E N T A PROCESSO CIVIL... No presente caso os réus descumprem todos os prazos contratuais e legais para o término do edifício e entrega do apartamento adquirido, descumprimento contratual que enseja não só o distrato por inadimplência

O C3 BARB OSA, A A s s c, c, cl s DOS FATOS E FUNDAMENTOS A COOPERCEF firmou contrato de empreitada Global com a interpelada cujo objeto é a construção de um Edifício (doc.anexo)... :04/03/2016 Vara: 203 - 3 VARA CÍVEL DE BRASÍLIA Classe: 1726 - Interpelação Requerente: COOPERCEF COOPERATIVA HABITACIONAL DO PESSOAL DA CAIXA ECON Requerido: VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORACAO 1 - Brasília... saber: Cláusula Vigésima Quarta - (...) § 1º Será devida ainda multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor atualizado da última fatura por dia de atraso BARB O S.A.c-: A O injustificado na entrega do edifício

O C3 BARB OSA, A A s s c, c, cl s DOS FATOS E FUNDAMENTOS A COOPERCEF firmou contrato de empreitada Global com a interpelada cujo objeto é a construção de um Edifício (doc.anexo)... :04/03/2016 Vara: 203 - 3 VARA CÍVEL DE BRASÍLIA Classe: 1726 - Interpelação Requerente: COOPERCEF COOPERATIVA HABITACIONAL DO PESSOAL DA CAIXA ECON Requerido: VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORACAO 1 - Brasília... saber: Cláusula Vigésima Quarta - (...) § 1º Será devida ainda multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor atualizado da última fatura por dia de atraso BARB O S.A.c-: A O injustificado na entrega do edifício

DA RELAÇÃO CONSUMERISTA E DEVER DE DEVOLVER O VALOR PAGO EM PARCELA ÚNICA: Antes de adentrar ao mérito deve-se destacar que a relação entre os autores e a ré Vertical Construção e Incorporação Ltda. é... CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA APELADO: DA GAMA, DOUTOR IMÓVEIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA E M E N T A PROCESSO CIVIL... CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado , com sede na C 12, AE 01, sobreloja 01, Ed