Art. 57, § 1, Inc. V da Lei de Licitações - Lei 8666/93 em Todos os documentos

Obtendo mais resultados...

Jurisprudência que cita Art. 57, § 1, Inc. V da Lei de Licitações - Lei 8666/93

  • TJ-MG - Ap Cível/Reex Necessário: AC XXXXX40391040001 Betim

    Jurisprudência • Acórdão • 

    APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - ADITIVO CONTRATUAL - EXTENSÃO DO OBJETO DO CONTRATO - VALOR ADICIONAL - REFERÊNCIA - VALORES UNITÁRIOS APRESENTADOS QUANDO DO OFERECIMENTO DA PROPOSTA - CORREÇÃO - POSSIBILIDADE - DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO - VEDAÇÃO - ART. 57 , § 1º , I E V DA LEI 8666 /93 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO. Tendo o valor referente à extensão do objeto do contrato sido calculado com base nos valores unitários apresentados quando do oferecimento da proposta, e tendo tais serviços sido executados após doze meses desta, deve o aludido valor ser corrigido conforme previsão contida na cláusula 5ª do contrato, sob pena de caracterização do desequilíbrio financeiro do contrato, o que é vedado pelo art. 57 , § 1º , I e V da Lei 8666 /93. Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios serão fixados com base no § 4º do artigo 20 do CPC . Entendendo-se elevada a fixação pelo juízo de 1º grau dos honorários advocatícios, impõe-se sua redução a patamares justos, sem que isso represente qualquer demérito à excelência do trabalho do causídico beneficiado.

  • TJ-SP - Apelação Cível: AC XXXXX20208260447 SP XXXXX-74.2020.8.26.0447

    Jurisprudência • Acórdão • 

    Apelação – Embargos à execução de título extrajudicial – Preliminar rejeitada – Iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título – Inocorrência – Inexistência de fato excepcional e imprevisível – Atraso por fato de terceiro que deve ser comunicado a Administração contemporaneamente à sua ocorrência – Artigo 57 , § 1º , inciso V , da Lei nº 8.666 /93 – Comunicação não providenciada pela contratada – Correta a determinação de prosseguimento do feito principal – Sentença mantida – Recurso desprovido.

  • TJ-SP - Apelação Cível: AC XXXXX20188260053 São Paulo

    Jurisprudência • Acórdão • 

    APELAÇÃO – Mandado de Segurança - Obrigação de fazer – Fornecimento de medicamento - Inadimplemento contratual – Multa aplicada – Pretensão ao afastamento da sanção, sob o argumento de justa causa pelo atraso no fornecimento – Inadmissibilidade – Inexistência de fato excepcional e imprevisível - Atraso por fato de terceiro que deve ser comunicado a Administração contemporaneamente à sua ocorrência – Artigo 57 , § 1º , inciso V , da Lei n. 8.666 /93 – Comunicação não providência pela contratada – Cabimento de aplicação de sanção – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Peças Processuais que citam Art. 57, § 1, Inc. V da Lei de Licitações - Lei 8666/93

  • Recurso - TJSP - Ação Sanções Administrativas - Mandado de Segurança Cível

    Peça Processual • juntada ao processo XXXXXXX-XX.2018.8.26.0309 em 05/06/2019 • TJSP · Comarca · Foro de Jundiaí, SP

    do § 1º , do art. 57 da Lei 8.666 /93, desde já prequestionados... Vejamos: OMISSÃO: NECESSÁRIA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, NOS TERMOS DO INCISOS II E V DO § 1º , DO ART. 57 DA LEI 8.666 /93... Conforme exposto na exordial, o artigo 10 , inciso II da Lei 8666 /93 (desde já prequestionado) permite a execução indireta do objeto da licitação, motivo pelo qual a Embargante contratou a empresa RONTAN

  • Petição - TJBA - Ação Abuso de Poder - Procedimento Comum Cível - de Consorcio Desenvolvimento Urbano do Jaguaribe contra Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - Conder

    Peça Processual • juntada ao processo XXXXXXX-XX.2022.8.05.0001 em 31/03/2023 • TJBA · Comarca · SALVADOR, BA

    da Lei 8.666 /93 2... do parágrafo único do art. 57 da Lei 8.666 /93, ilegalmente , prorroga de ofício o Contrato RDC 015/15, e exige que o Autor apresente novo cronograma de excução dos serviços, visando a finalização das... O art. 57 da Lei 8.666 /93 (citado na nota de rodapé 2 na página acima) resguarda o direito do contratado em relação à manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contrato, na hipótese de prorrogação

  • Recurso - TJMG - Ação Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação - [Cível] Mandado de Segurança Cível - contra Ministério Público - Mpmg e Municipio de Sabara

    Peça Processual • juntada ao processo XXXXXXX-XX.2021.8.13.0567 em 28/11/2022 • TJMG · Comarca · Sabará, MG

    § 1.º , inciso V , da Lei Federal 8.666 /93... Juízo, a sentença deixou de analisar a aplicação dos artigos 393 e 396 do Código Civil ; artigo 374 , inciso I , do Código de Processo Civil e artigo 57 , § 1.º , inciso V , da Lei Federal de n.º 8.666... /93, ao caso em apreço

ModelosCarregando resultados...
ArtigosCarregando resultados...
NotíciasCarregando resultados...
Diários OficiaisCarregando resultados...

Não encontrou o que está procurando?

Tente refazer sua pesquisa em uma seção específica