Imóvel Adquirido da Caixa Econômica Federal em Notícias

na entrega de imóvel adquirido pelo programa habitacional Minha Casa Minha Vida... A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região confirmou decisão que determinou à Caixa Econômica Federal e a duas construtoras indenizarem um mutuário por danos materiais e morais pela demora... “O contrato particular se deu no Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Governo Federal, tendo a Caixa assumido obrigações em relação ao financiamento e fiscalização do andamento da obra

O autor, então, apresentou novos documentos, como o cronograma de obras emitido pela Caixa Econômica Federal e o extrato de cobrança dos juros de obra... O comprador acionou a Justiça para pedir indenização pelo atraso na entrega do loteamento residencial adquirido na planta... O pedido foi negado em primeira instância por falta de elementos suficientes que comprovassem o atraso na entrega do imóvel e a cobrança da taxa

A 12ª Turma do TRF4 condenou a Caixa Econômica Federal ao pagamento de indenização por danos materiais a uma moradora de um imóvel adquirido com recursos do programa Minha Casa Minha Vida... construção do imóvel... A Caixa recorreu ao tribunal que negou parcialmente a sua apelação

O Tribunal Regional Federal (TRF-4) condenou a Caixa Econômica Federal ao pagamento de indenização por danos materiais a uma moradora de um imóvel no Conjunto Habitacional Sumatra II, localizado na cidade... e a Caixa recorreu ao tribunal... Para a desembargadora federal Gisele Lemke, a prova pericial demonstrou os defeitos decorridos da construção do imóvel

Mora da Caixa Econômica Federal. Atraso de repasses das parcelas do financiamento. Ressarcimento da sociedade construtora... DESTAQUE: É imputável à Caixa Econômica Federal a mora consubstanciada no atraso dos repasses das parcelas de financiamento contratado com companhia de habitação . REsp 1.944.228-SP , Rel... Adquirente do imóvel usucapido. Sucessor. Litisconsorte necessário. Ausência de citação. Vício de inexistência. Possibilidade de alegação a qualquer tempo

Mora da Caixa Econômica Federal. Atraso de repasses das parcelas do financiamento. Ressarcimento da sociedade construtora... DESTAQUE É imputável à Caixa Econômica Federal a mora consubstanciada no atraso dos repasses das parcelas de financiamento contratado com companhia de habitação... INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR O contrato de financiamento fora entabulado pela companhia de habitação com a Caixa Econômica Federal, pois agente operador do sistema, incumbida de pulverizar as verbas que

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR No caso, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal propuseram ação civil pública contra a Caixa Econômica Federal/CEF e contra municípios, relatando a ocorrência... Fora requerida a condenação da Caixa Econômica Federal e dos municípios acionados a adotarem específicas providências de campo, que vão do levantamento da totalidade de obras feitas em modo de prédio-caixão... Transferência definitiva da propriedade do imóvel

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR No caso, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal propuseram ação civil pública contra a Caixa Econômica Federal/CEF e contra municípios, relatando a ocorrência... Fora requerida a condenação da Caixa Econômica Federal e dos municípios acionados a adotarem específicas providências de campo, que vão do levantamento da totalidade de obras feitas em modo de prédio-caixão... Transferência definitiva da propriedade do imóvel

Dentre as omissões, não havia a informação acerca dos ônus reais que recaiam sobre o imóvel, como a existência de uma hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal... O autor da ação havia adquirido um apartamento, na planta, e, após um certo prazo, notou que o quadro-resumo estava repleto de omissões acerca de informações essenciais, que são consideradas como imprescindível... Execução Fiscal, Revisionais de Contratos, Ações de Indenização, Busca e Apreensão de Veículos e Leilões de Imóveis

Uma parceria da Caixa Econômica com a plataforma Fidalgo Leilões , vai leiloar 220 imóveis com descontos de até 70% em todo Brasil, 17 deles no Rio de Janeiro , com abatimento de até 50%... Contato: (11) 2653-0553 / (11) 2653-8583 – www.fidalgoleiloes.com.br Fonte: https://diariodorio.com/caixa-realiza-leilao-de-imoveis-no-rj-com-descontos-de-ate-50elance-inicia... Em Fortaleza (CE), um apartamento de 57,06 m² de área privativa, com dois quartos, área de serviço, dois banheiros, sala, cozinha e uma vaga de garagem pode ser adquirido a partir de R$72 mil